Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, являются: - обращение заявителя за государственной услугой, предоставление которой не осуществляется органом исполнительной власти, предоставляющим государственную услугу; - представление заявителем документов, не соответствующих установленным требованиям; - представление заявителем неполного комплекта документов, предусмотренных пунктами 2. Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги являются: При выдаче разрешения на строительство: - несоответствие представленных документов требованиям, установленным градостроительным регламентом за исключением случая, предусмотренного частью 1. При внесении изменений в разрешение на строительство: В случае изменения правообладателя земельного участка по основаниям, предусмотренным статьей 51 Кодекса: - отсутствие в заявлении реквизитов документов, предусмотренных пунктами 2. В случае образования земельного участка путем объединения земельных участков, в отношении которых или одного из которых в соответствии с Кодексом выдано разрешение на строительство: - отсутствие в заявлении реквизитов документов, предусмотренных пунктом 2.

Глава 1. Градостроительное регулирование

Полномочия на выдачу разрешения на строительство Согласно ст. В случае, если на земельный участок не распространяется действие градостроительного регламента или для земельного участка не устанавливается градостроительный регламент, разрешение на строительство подтверждает соответствие проектной документации требованиям к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на указанном земельном участке.

По общему правилу Разрешение выдается по заявлению застройщика органом местного самоуправления по месту нахождения земельного участка, которым утверждается и форма заявления. В отношении отдельных видов объектов капитального строительства и земельных участков форма заявления о выдаче Разрешения утверждается в особом порядке [1].

Особый порядок выдачи Разрешения специально уполномоченными органами организацией предусмотрен для некоторых объектов, в частности: объектов космической инфраструктуры; объектов, связанных с использованием недр; объектов, связанных с атомной энергией, и т.

Например, в случае, если при проведении работ по сохранению ОКН затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта, Разрешение выдается исполнительными органами государственной власти или органами местного самоуправления, уполномоченными в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны ОКН п.

Также особый порядок выдачи Разрешения предусмотрен в случае строительства, реконструкции объекта капитального строительства: на территориях двух и более субъектов РФ, в том числе линейного объекта на территории закрытого административно-территориального образования, границы которого не совпадают с границами субъектов РФ, — выдается уполномоченным федеральным органом исполнительной власти; на территориях двух и более муниципальных образований муниципальных районов, городских округов — органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации; на территориях двух и более поселений или на межселенной территории в границах муниципального района — органом местного самоуправления муниципального района.

Кроме того, если земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности, предоставлен в аренду для КОТ, выдача разрешения на строительство объектов капитального строительства — многоквартирных домов — в границах данной территории допускается только после образования земельных участков из такого земельного участка в соответствии с утвержденными ППТиПМ.

Перечень документов, которые должны быть приложены к заявлению о выдаче Разрешения, содержится в п. При этом в случае обращения за выдачей разрешения на строительство, реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства перечень приложений к заявлению намного короче — достаточно представить правоустанавливающие документы на участок, ГПЗУ, выданный также не ранее чем за три года до дня представления заявления на получение разрешения на строительство, схему планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного строительства; а также описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства в случае, если строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства планируется в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения.

Приложение описания внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства к заявлению о выдаче разрешения на строительство такого объекта не требуется п. Некоторые из этих документов в случае их непредоставления застройщиком могут быть запрошены уполномоченным органом в порядке межведомственного взаимодействия, при условии их наличия у запрашиваемого органа. Так, в практике имеются случаи отказа уполномоченного органа в выдаче Разрешения на новые очереди строительства.

При этом причинами отказа является превышение 3 лет с момента выдачи ГПЗУ и отсутствие акта субъекта РФ об установлении срока переходного периода. Такая позиция видится ошибочной в связи с тем, что новая норма предусматривает выдачу ГПЗУ по другой форме и ее действие не может распространяться на период до вступления нормы в силу.

При этом субъект РФ в соответствии с п. При этом в силу прямого указания п. Уполномоченный орган в течение 10 дней с момента получения заявления о выдаче Разрешения должен рассмотреть его и вынести решение о выдаче Разрешения или об отказе в выдаче с указанием причин.

При этом п. Согласно п. Анализ судебной практики показывает, что частой является ситуация, когда уполномоченные органы отказывают в выдаче разрешения на строительство, расширительно толкуя приведенные выше положения ст. Анализируя положения п. Данный Приказ также содержит подробную инструкцию по заполнению Разрешения. Нарушение утвержденной формы или порядка ее заполнения при выдаче Разрешения может повлечь за собой признание такого Разрешения несоответствующим закону и недействующим, а также приостановление строительства до получения нового Разрешения.

Например, Разрешение может быть признано недействующим в связи с несоответствием содержащихся в нем сведений проектной документации [5]. Апелляционное определение Верховного Суда Республики Дагестан от Также необходимо отметить, что в силу прямого указания п. Так, для государственной регистрации прав на объект индивидуального жилищного строительства, создаваемый или созданный на земельном участке, предназначенном для индивидуального жилищного строительства, либо на земельном участке, расположенном в границе населенного пункта и предназначенном для ведения личного подсобного хозяйства на приусадебном земельном участке , достаточно представить документы, подтверждающие факт создания такого объекта и содержащие его описание, а также правоустанавливающий документ на земельный участок, а предоставление разрешения на строительство не требуется.

Соответственно, возможна и выдача Разрешения на отдельные этапы очереди строительства п. Получаются такие Разрешения в общем заявительном порядке. При этом под этапом строительства понимается строительство или реконструкция объекта капитального строительства из числа объектов капитального строительства, планируемых к строительству, реконструкции на одном земельном участке, если такой объект может быть введен в эксплуатацию и эксплуатироваться автономно, т.

По общему правилу, Разрешение выдается на весь срок, предусмотренный проектом организации строительства объекта капитального строительства, а на индивидуальное жилищное строительство — на десять лет. Необходимо отметить, что последними серьезными изменениями в ЗК РФ законодатель установил предельные сроки аренды государственных земель для целей строительства в виде двойного ориентировочного срока на строительство, устанавливаемого Минстроем РФ.

Разрешение, выданное в отсутствие законных оснований на иной срок, чем предусмотрен проектом, как показывает анализ судебной практики, может быть признано в судебном порядке не соответствующим закону и нарушающим права и законные интересы заявителя [8]. В случае истечения срока действия Разрешения до окончания строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта возможно его продление уполномоченным органом организацией , выдавшим Разрешение, по заявлению застройщика, поданному не менее чем за шестьдесят дней до истечения срока действия Разрешения, а также при условии начала строительных работ.

Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от Необходимо отметить, что установленный законом срок на обращение с заявлением о продлении срока действия Разрешения шестьдесят дней до истечения установленного срока действия зачастую воспринимается уполномоченным органом как пресекательный, несмотря на отсутствие прямого указания на это в законе, и в связи с пропуском застройщиком данного срока уполномоченные органы нередко отказывают в продлении срока действия Разрешения.

Однако к настоящему времени сформирована положительная судебная практика по данному вопросу, суды признают такие отказы не соответствующими закону [9]. Кроме того, в данный момент проходит процедуру обсуждения проект Федерального закона о внесении изменений в ГрК РФ, предполагающий признание соответствующего положения ст.

Определение Верховного Суда РФ от О переходе права собственности на участок, а также об изменении характеристик участка в случае его объединения, перераспределения, раздела, выдела новый правообладатель правообладатель измененного участка обязан уведомить орган, выдавший Разрешение, для внесения в него соответствующих изменений, с приложением соответствующих документов, указанных в пп. Если необходимые документы не будут представлены заявителем, уполномоченный орган обязан запросить такие документы или сведения, содержащиеся в них, в соответствующих органах государственной власти или органах местного самоуправления.

Продолжение строительства без приведения Разрешения в соответствие с произошедшими изменениями может повлечь за собой сложности с прохождением строительного контроля и надзора, введением построенного объекта в эксплуатацию, а также может стать основанием для привлечения застройщика к административной ответственности [11].

Возможность и условия отзыва разрешения на строительство Рассматривая возможность отзыва выданного разрешения на строительство, целесообразно остановиться на двух ситуациях: отзыв в связи с тем, что застройщиком были допущены нарушения при подготовке проектной документации или оформлении землепользования, которые не были выявлены уполномоченным органом при выдаче Разрешения; отзыв по усмотрению органа власти без выявления каких-либо нарушений.

Отмена разрешения на строительство при наличии нарушений градостроительного законодательства Применительно к первой ситуации практику судов нельзя назвать окончательно сложившейся. Долгое время суды признавали возможность отзыва разрешения на строительство на основании следующей логики. Так, в Постановлении от В дальнейшем этот подход был распространен арбитражными судами на иные ненормативные акты, в т.

Достаточным основанием для отзыва разрешения на строительство, по мнению судов, было нарушение застройщиком или уполномоченным органом ст. Вместе с тем в году ст. После появления этой нормы у судов возник следующий вопрос: может ли быть прекращено действие разрешения на строительство в иных, помимо указанных в п.

Анализ актуальной практики арбитражных судов кассационной инстанции свидетельствует о том, что мнения судов разделились. В судебной практике представлено две позиции: отзыв разрешения на строительство возможен, если застройщиком или уполномоченным органом нарушены положения ст. Анализ практики Верховного Суда РФ [12] и арбитражных судов ряда округов свидетельствует о том, что они придерживаются этой позиции [13]. При этом в решении уполномоченного органа должна быть ссылка на одно из обстоятельств, указанных в п.

В частности, такую позицию занимает Арбитражный суд Волго-Вятского округа [14]. Таким образом, судебная практика в подавляющем большинстве случаев полагает, что отмена разрешения на строительство в порядке самоконтроля возможна, если это разрешение было выдано с нарушением требований градостроительного законодательства.

Соответствующее решение может быть принято на любом этапе строительства. Применительно к последствиям отзыва разрешения на строительство следует обратить внимание на позицию Верховного Суда РФ о невозможности выдачи разрешения на строительство после фактического начала работ [15].

Соответственно, застройщик, у которого правомерно отозвали разрешение на строительство, рискует получить отказ в выдаче нового разрешения на строительство, если какие-то работы уже велись. С учетом этого при реализации строительного проекта особое внимание необходимо уделить: анализу выданного градостроительного плана земельного участка на соответствие утвержденной градостроительной документации, данным кадастра недвижимости, сведениям об объектах культурного наследия и т.

Отзыв разрешения на строительство при отсутствии нарушений градостроительного законодательства Если на этапе выдачи разрешения на строительство ни застройщиком, ни уполномоченным органом не было допущено каких-либо нарушений, то отзыв разрешения на строительство возможен только при наличии обстоятельств, указанных в п. Если такие обстоятельства отсутствуют, то Разрешение не может быть отменено, в случае принятие такого решения застройщик может признать его незаконным в судебном порядке.

Если отмена разрешения на строительство будет обоснована отменой ГПЗУ, то застройщику необходимо обжаловать два незаконных действия органа власти: об отмене ГПЗУ, который соответствовал всем требованиям; об отмене разрешения на строительство, которое может быть отозвано только при наличии неправильно оформленного ГПЗУ. Передача полномочий заказчика-застройщика по договору положениях ст.

При этом согласно п. Такое лицо, осуществляющее строительство, организует и координирует работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, обеспечивает соблюдение требований проектной документации, технических регламентов, техники безопасности в процессе указанных работ и несет ответственность за качество выполненных работ и их соответствие требованиям проектной документации, выполняет определенные виды работ самостоятельно при условии соответствия установленным требованиям и или с привлечением других соответствующих требованиям лиц.

Таким образом, положения ГрК РФ допускают передачу полномочий как застройщика, так и технического заказчика другому лицу. На практике случаи передачи полномочий не редки, и оформляется такая передача договорами, чаще всего поименованными как договор на осуществление функций заказчика застройщика или договор о распределении функций заказчика застройщика.

Вопрос о правовой природе такого договора является дискуссионным как в теории гражданского права, так и в судебной практике. Единое мнение по данному вопросу не сформировано, в основном такие договоры определяют как договор совместной деятельности, подрядный, инвестиционный или агентский, а также как смешанный договор, содержащий в себе элементы перечисленных договоров в различных комбинациях. По нашему мнению, данный договор представляет собой разновидность агентского договора гл. Подтверждением данной позиции является, в частности, то, что выполнение техническим заказчиком своих функций возможно только на основании выданной застройщиком доверенности, т.

Не следует отождествлять технического заказчика с генеральным подрядчиком. По общему правилу, функции, осуществляемые заказчиком, не входят в обязанности генерального подрядчика, и, как видно из приведенных положений ст. По общему правилу технический заказчик не осуществляет непосредственно строительные работы, а взаимодействует с генеральным подрядчиком от имени застройщика. В связи с этим, если строительство ведет генеральный подрядчик, ответственность за качество, срок выполнения работ не может быть возложена на технического заказчика [16].

Согласно положениям главы 6. Положениями ст. В то же время с При этом на практике дискуссионным является вопрос о необходимости получения допуска СРО застройщиком или техническим заказчиком в том случае, когда указанные работы осуществляет привлеченное застройщиком или заказчиком на основании договора юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, т.

По нашему мнению, исходя из буквального толкования п. Иной подход расценивается судами как не соответствующий положениям закона [17]. Однако в судебной практике имеются также примеры противоположного толкования указанных норм [18].

С 1 июля года указанная неопределенность разрешена в связи с наличием требования об исполнении функций технического заказчика только членом соответственно саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, за исключением случаев, предусмотренных п.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от

Форма заявления, направляемая для оказания государственной услуги по выдаче разрешения на строительство Смотреть Скачать

Статья 51. Выдача разрешений на строительство

Основные требования к порядку выдачи разрешений на строительство предусмотрены ст. Разрешение на строительство - документ, удостоверяющий право собственника, владельца, арендатора или пользователя объекта недвижимости осуществить застройку земельного участка, строительство, реконструкцию здания, строения и сооружения, благоустройство территории. Разрешение на строительство выдается на основании заявлений заинтересованных физических и юридических лиц, документов, удостоверяющих их права на земельные участки, и при наличии утвержденной проектной документации. Согласно части 4 ст. Согласно части 5 ст.

Разрешение на строительство (Building Permits) - это

Выдача разрешения на строительство, реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства: 1 заявление о предоставлении муниципальной услуги; 2 документ, удостоверяющий личность заявителя; 3 документ, удостоверяющий права представителя заявителя при обращении представителя ; 4 схема планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного строительства; 5 выписка из ЕГРЮЛ; 7 выписка из ЕГРН; 8 градостроительный план; 9 разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции в случае, если застройщику было предоставлено такое разрешение. Продление разрешения на строительство объекта капитального строительства: 1 заявление о предоставлении муниципальной услуги; 2 документ, удостоверяющий личность заявителя; 3 документ, удостоверяющий права представителя заявителя при обращении представителя ; 4 раздел проектной документации "Проект организации строительства" с расчетом нормативного срока строительства; 5 разрешение на строительство объекта капитального строительства; 6 выписка из ЕГРЮЛ;.

Кто выдает разрешение на строительство

Статья Выдача разрешений на строительство 1. Разрешение на строительство представляет собой документ, подтверждающий соответствие проектной документации требованиям градостроительного плана земельного участка и дающий застройщику право осуществлять строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, а также их капитальный ремонт, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Строительство, реконструкция объектов капитального строительства, а также их капитальный ремонт, если при его проведении затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности таких объектов, осуществляется на основании разрешения на строительство, за исключением случаев, предусмотренных настоящей статьей. Часть 3 статьи 51 вводится в действие с 31 декабря года статья 3 Федерального закона от Не допускается выдача разрешений на строительство при отсутствии правил землепользования и застройки, за исключением строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства на земельных участках, на которые не распространяется действие градостроительных регламентов или для которых не устанавливаются градостроительные регламенты, и в иных предусмотренных федеральными законами случаях. Разрешение на строительство на земельном участке, не указанном в части 5 настоящей статьи, выдается органом местного самоуправления по месту нахождения такого земельного участка.

Полезное видео:

Статья 55. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

Эмблема Бюро экономического анализа министерства торговли США Данные по разрешениям на строительство в странах мира Показатели разрешения на строительство в мире График разрешения на строительство в Албании Разрешения на строительство в Албании снизился до 51 в четвертом квартале года из в третьем квартале года разрешения на строительство в Албании не усредненные 94,67 с до года, достигнув самого высокого уровня в четвертом квартале года и рекордно низкого из 39 во втором квартале года разрешения на строительство в Албании сообщает Instituti Statistikave ИНСТАТ. График разрешения на строительство в Албании Мы ожидаем, что разрешения на строительство в Албании остановятся на Заглядывая вперед, можно спрогнозировать, что показатель в среднем будет составлять около В долгосрочной перспективе, Разрешения на строительство в Албании, по прогнозам, в тенденции будут составлять

Усть-Донецкий район

Проект усадебного дома с эркером и вторым светом "Иван" Выдача разрешения на строительство. Основные требования к порядку выдачи разрешений на строительство предусмотрены ст. Подготовку документов для выдачи разрешений на строительство осуществляют местные органы архитектуры и градостроительства. Для получения разрешения на строительство застройщик представляет главному архитектору района города заявление на получение разрешения на строительство, постановление главы муниципального образования о разрешении на размещение объекта строительства и заключение Градостроительного совета Главархитектуры или местного органа архитектуры и градостроительства по проекту, инвестиционный контракт иной необходимый договор на строительство реконструкцию объекта недвижимости на территории Московской области в соответствии с законодательством Московской области. Разрешение на строительство выдается органами местного самоуправления муниципального образования.

Разрешение на строительство выдается органом местного самоуправления .. статьи, основанием для отказа в выдаче разрешения на строительство.

Выдача разрешения на строительство

Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию Статья Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 1. Для ввода объекта в эксплуатацию застройщик обращается в федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления, Государственную корпорацию по атомной энергии "Росатом" или Государственную корпорацию по космической деятельности "Роскосмос", выдавшие разрешение на строительство, непосредственно или через многофункциональный центр с заявлением о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Застройщики, наименования которых содержат слова "специализированный застройщик", также могут обратиться с указанным заявлением с использованием единой информационной системы жилищного строительства, за исключением случаев, если в соответствии с нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию осуществляется через иные информационные системы, которые должны быть интегрированы с единой информационной системой жилищного строительства. Для принятия решения о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию необходимы следующие документы: 1 правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение об установлении сервитута, решение об установлении публичного сервитута; 2 градостроительный план земельного участка, представленный для получения разрешения на строительство, или в случае строительства, реконструкции линейного объекта проект планировки территории и проект межевания территории за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории , проект планировки территории в случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для размещения которого не требуется образование земельного участка; 3 разрешение на строительство; 4 акт приемки объекта капитального строительства в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора строительного подряда ; 5 утратил силу. Указанные в пунктах 6 и 9 части 3 настоящей статьи документ и заключение должны содержать информацию о нормативных значениях показателей, включенных в состав требований энергетической эффективности объекта капитального строительства, и о фактических значениях таких показателей, определенных в отношении построенного, реконструированного объекта капитального строительства в результате проведенных исследований, замеров, экспертиз, испытаний, а также иную информацию, на основе которой устанавливается соответствие такого объекта требованиям энергетической эффективности и требованиям его оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов. При строительстве, реконструкции многоквартирного дома заключение органа государственного строительного надзора также должно содержать информацию о классе энергетической эффективности многоквартирного дома, определяемом в соответствии с законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности. Документы их копии или сведения, содержащиеся в них , указанные в пунктах 1 , 2 , 3 и 9 части 3 настоящей статьи, запрашиваются органами, указанными в части 2 настоящей статьи, в государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, если застройщик не представил указанные документы самостоятельно. Документы, указанные в пунктах 1 , 4 , 5 , 6 , 7 и 8 части 3 настоящей статьи, направляются заявителем самостоятельно, если указанные документы их копии или сведения, содержащиеся в них отсутствуют в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций.

Федерального закона от В случае выдачи лицу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции проводится проверка проектной документации на соответствие требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции; в ред. Федеральных законов от В случае, если подано заявление о выдаче разрешения на строительство объекта капитального строительства, который не является линейным объектом и строительство или реконструкция которого планируется в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения, и к заявлению о выдаче разрешения на строительство не приложено заключение, указанное в части Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный в области охраны объектов культурного наследия, в течение двадцати пяти дней со дня поступления от органа или организации, уполномоченных в соответствии с настоящим Кодексом на выдачу разрешений на строительство, раздела проектной документации объекта капитального строительства, содержащего архитектурные решения, рассматривает указанный раздел проектной документации объекта капитального строительства и направляет в указанные орган или организацию заключение о соответствии или несоответствии указанного раздела проектной документации объекта капитального строительства предмету охраны исторического поселения и требованиям к архитектурным решениям объектов капитального строительства, установленным градостроительным регламентом применительно к территориальной зоне, расположенной в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения. Направление органом или организацией, уполномоченными в соответствии с настоящим Кодексом на выдачу разрешений на строительство, указанного раздела проектной документации объекта капитального строительства в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный в области охраны объектов культурного наследия, и направление органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченным в области охраны объектов культурного наследия, указанных в настоящей части заключений в орган или организацию, уполномоченные в соответствии с настоящим Кодексом на выдачу разрешений на строительство, осуществляются в порядке межведомственного информационного взаимодействия. Уполномоченные на выдачу разрешений на строительство федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" или Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос" по заявлению застройщика могут выдать разрешение на отдельные этапы строительства, реконструкции. Уполномоченные на выдачу разрешений на строительство федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" или Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос" в десятидневный срок со дня выдачи застройщику разрешения на строительство в границах приаэродромной территории представляет копию такого разрешения в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти.

Разрешение на строительство выдается на основании заявлений заинтересованных физических и юридических лиц, документов.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. Для объекта капитального строительства, не являющегося объектом индивидуального жилищного строительства: 1 правоустанавливающие документы на земельный участок; 1. Документы их копии или сведения, содержащиеся в них , указанные в пунктах 1, 2 и 5 раздела 2. По межведомственным запросам документы, указанные в пунктах 1, 2 и 5 раздела 2. Документы, указанные в пункте 1 раздела 2. Документы, указанные в пункте 8 раздела 2. Для объектов индивидуального жилищного строительства к заявлению прилагаются следующие документы: 1 правоустанавливающие документы на земельный участок; 2 градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три года до дня представления заявления на получение разрешения на строительство; 3 схема планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного строительства; 4 описание внешнего облика индивидуального жилищного строительства в случае, если строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства планируется в границах зон охраны объектов культурного наследия в соответствии с Постановлением администрации Брянской области от Описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства включает в себя его описание в текстовой форме и графическое описание.

Статья Лица, указанные в частях В случае, если документы, предусмотренные пунктами 1 - 4 части В случае, если в Едином государственном реестре недвижимости не содержатся сведения о правоустанавливающих документах на земельный участок, копию таких документов в уполномоченные на выдачу разрешений на строительство федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления, Государственную корпорацию по атомной энергии "Росатом" или Государственную корпорацию по космической деятельности "Роскосмос" обязано представить лицо, указанное в части В срок не более чем семь рабочих дней со дня получения уведомления, указанного в части В случае поступления заявления застройщика о внесении изменений в разрешение на строительство, кроме заявления о внесении изменений в разрешение на строительство исключительно в связи с продлением срока действия такого разрешения, для принятия решения о внесении изменений в разрешение на строительство необходимы документы, предусмотренные частью 7 настоящей статьи. Представление указанных документов осуществляется по правилам, установленным частями 7. Основанием для отказа во внесении изменений в разрешение на строительство является: 1 отсутствие в уведомлении о переходе прав на земельный участок, права пользования недрами, об образовании земельного участка реквизитов документов, предусмотренных соответственно пунктами 1 - 4 части